Ответственность за неисполнение договора поставки. Образец договора поставки товара. Существенные нарушения условия договора поставки

ДОГОВОР №__________

1. Предмет Договора

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания ЮниАпекс», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора _____________________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________ действующего на основании __________________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, продукцию, оговоренную в развернутой номенклатуре (ассортименте), в дальнейшем «Товар».

1.2. Поставка Товара осуществляется на основании заказа Покупателя и по накладным Поставщика. Заказ должен содержать наименование, количество и ассортимент Товара, требуемого Покупателем к поставке, а также отгрузочную разнарядку с указанием места передачи Товара, Получателя и иных, необходимых сведений для организации доставки и вручения Товара.

1.3. Цена Товара и общая сумма поставки определяются на каждую поставку и

указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. В течение срока действия настоящего Договора Товар может поставляться отдельными партиями. Под отдельной партией Товара Стороны понимают наименование и количество Товара, поставляемого по одной товарной накладной. Спецификация на первую поставку Товара согласовывается Сторонами в день подписания настоящего Договора.

2. Порядок и условия поставки

2.1. Сроки поставки согласовываются Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору.

2.2. Доставка осуществляется либо транспортом Поставщика, либо путем самовывоза транспортом Покупателя (Грузополучателя). Согласование способа доставки согласовывается Сторонами в Спецификации.

2.3. Поставщик направляет Покупателю уведомление о готовности Товара к отгрузке за два рабочих дня до предполагаемой поставки Товара. В уведомлении Поставщик указывает Грузоотправителя.

2.4. Отгрузку в адрес Покупателя Поставщик начинает только после поступления на свой расчетный счет денежных средств от Покупателя, в полной сумме, указанной в счете на оплату.

По соглашению Сторон отгрузка может быть осуществлена до уплаты Покупателем полной стоимости Товара. Оговорка о таком соглашении Сторон должна содержаться в Спецификациях.

2.5. Поставщик после доставки Товара до места приемки, указанного Покупателем, обязан немедленно уведомить последнего о доставке.

2.6. Датой поставки Товара считается дата доставки Товара на место получения, указанное Покупателем в Заказе (п.1.2.).

2.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара при условии его полной оплаты. Риск случайной гибели или порчи Товара лежит на Стороне, у которой фактически находится Товар.

2.8. Обязанность Поставщика передать (вручить) Товар считается исполненной с даты передачи Покупателю Товара и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной, а если Покупатель (Грузополучатель) не исполнил свое обязательство по приемки Товара в срок, указанный в п.6.2.2., то обязанность Поставщика считается исполненной с даты доставки Товара в место, указанное Покупателем либо с даты готовности Товара к отгрузке.

2.9. Продукция поставляется в сроки, указанные в Спецификациях. Поставщик принимает заказы на срочное изготовление и поставку Товара, если для этого имеются соответствующие производственные возможности, о чем уведомляет Покупателя.

3. Цена Товара и порядок финансовых расчетов

3.1. Цена Товара не включает в себя и иные расходы Поставщика по доставке Товара, которые Покупатель оплачивает дополнительно на основании счета Поставщика по ценам, согласованным Сторонами в Спецификации.

3.2. По соглашению Сторон возможны и иные способы оплаты поставляемого Товара.

4. Качество Товара

4.1. Качество каждой партии Товара, поставляемой по настоящему Договору, должно полностью соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия и паспортах, передаваемых Покупателю одновременно с Товаром.

5. Приема Товара

5.1. Приемка поставляемого Товара по количеству и качеству производится на основании данных, указанных в накладных и сертификатах качества в день поставки (отгрузки) Товара.

5.2. Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества определяется дополнительным соглашением Сторон.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Покупатель вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика поставки Товара в количестве и ассортименте, оговоренном Сторонами в Спецификации, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Оплатить Товар и его доставку в порядке, на условиях и в сроки, определенные настоящим Договором и Спецификациями.

6.2.2. Принять переданный ему Товар или организовать его приемку Грузополучателем в день доставки, указанный в п.2.7. настоящего Договора.

6.2.3. Оплатить стоимость ответственного хранения Товара, в случае если Товар не был принят Покупателем (Грузополучателем) в день доставки Товара.

6.2.4. В день приема Товара убедиться в соответствии количества и качества Товара. В случае обнаружения недостатков Товара по количеству и/или качеству составить акт, подписанный представителями Сторон.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать от Покупателя оплаты поставленного Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификаций.

6.3.2. По согласованию с Покупателем поставить Товар досрочно в случае наличия возможностей.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Передать Покупателю Товар свободным от прав и притязаний третьих лиц.

6.4.2. Передать Товар в количестве и ассортименте, предусмотренных в Спецификациях, в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

6.4.3. Передать Товар в соответствующей таре.

6.4.4. Передать Покупателю вместе с Товаром всю необходимую и относящуюся к нему и его поставке документацию.

6.4.5. Передать Покупателю счет-фактуру не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки.

6.4.6. В разумные сроки устранить недостатки и несоответствия, указанные в акте, составленном Сторонами в соответствии с п. 6. 2. 4. настоящего Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, установленных настоящим Договором и Спецификациями (при отгрузке Товара до его полной оплаты) Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от оставшейся суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 30 % стоимости этого Товара.

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, недопоставки Товара, указанных в настоящем Договоре и Спецификациях, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых и пять десятых) процента от стоимости не поставленного в срок, недопоставленного Товара.

7.3. Уплата санкций не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.5. За несвоевременное или недобросовестное исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «____» ________________года.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны стараются урегулировать путем переговоров.

9.2. При не достижении соглашения в ходе переговоров Стороны разрешают спорные вопросы в претензионном порядке. При этом срок рассмотрения претензии, заявленной одной из Сторон, не должен превышать 30 (Тридцати) календарных дней.

9.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем проведения переговоров и предъявления претензий, Стороны передают спор на разрешение в Арбитражный суд г. Пермь.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны или военных действий или запретов компетентных государственных органов или органов местного самоуправления, возникших после заключения настоящего Договора, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору для Стороны, испытывающей воздействие таких обстоятельств, отодвигается на срок действия таких обстоятельств и ликвидации их последствий.

10.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены документом Торгово-промышленной палаты РФ.

10.4. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств будет продолжаться более 2 (Двух) календарных месяцев любая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии письменного предупреждения об этом другой Стороны за 10 (Десять) календарных дней.

11. Прочие условия

11.1.Стороны обязуются при исполнении настоящего Договора не сводить сотрудничество к соблюдению только содержащихся в Договоре требований, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для обеспечения эффективности и развития хозяйственных связей.

11.2.Уведомления Сторон может осуществляться телефонограммой, телеграммой, телексом, посредством факсимильной связи, письмом, направляемом либо курьером, либо почтовым отправлением. В случае направления уведомления любым из вышеперечисленных способов (кроме письма) оно должно быть подтверждено документом, совершенным в письменной форме за подписью уполномоченного лица.

11.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам поставок теряют юридическую силу.

11.4. Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

11.6. Спецификации к настоящему Договору подписываются полномочными представителями Сторон и должны содержать ссылки на номер и дату заключения настоящего Договора и являются неотъемлемой частью

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12. Реквизиты

Договор поставки является разновидностью договора купли-продажи. Его составление и содержание регулируют нормы статей 506-534 Гражданского кодекса РФ. В статье 506 ГК РФ этому документу дано такое определение:

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать покупателю в обусловленный срок производимые или закупаемые товары для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Из этого явно видно, что такой договор могут заключать только организации и индивидуальные предприниматели. Обычные граждане сторонами такого соглашения не являются. В свою очередь, государственные и муниципальные органы тоже могут быть сторонами такого договора, хотя их деятельность предпринимательской не является. Например, именно договор поставки является регультатом тендера в госзакупках.

В связи с тем, что этот документ содержит сделку купли-продажи, то к нему применяются общие нормы, предусмотренные статьями 454-491 ГК РФ наряду со специальными нормами именно в отношении поставки товаров, работ или услуг, в их число входит ответственность за нарушение договора поставки.

Предмет поставки и почему он так важен

Как уже было сказано выше, предметом договора поставки являются исключительно товары, работы или услуги, предназначенные для коммерческого использования. При этом характер этих товаров, работ и услуг законодательство дополнительно не оговаривает. Важное значение в таком соглашении имеет роль поставщика. Именно он является ответственным лицом за правильное определение характера предмета договора. Дело в том, что такая продажа всегда признается оптовой, даже если по договору была поставлена всего одна единица товара. Поэтому у продавца нет права применять такие специальные режимы налогообложения, как патентная система или единый налог на вмененный доход (ЕНВД). При этом ни поставщик, ни иные лица не должны контролировать, как именно покупатель будет применять приобретенные по соглашению товары: в личных целях или в предпринимательской деятельности.

На что надо обратить внимание при заключении договора поставки

Обычно договор поставки представляет собой простую письменную сделку. Гражданский кодекс РФ не возбраняет сторонам выбрать другой способ заключения договора, который необходимо неукоснительно соблюдать. Кроме того, можно предусмотреть особенности заключения такого соглашения, например при дистанционном подписании обмен документами в электронном виде, а потом отправка подлинников почтой. Если стороны не соблюдали договоренности, то в судебном порядке договор может быть признан незаключенным.

Все вопросы, связанные с особенностями этого вида сделок и их оформлением, можно найти в параграфе 3 главы 30 ГК РФ. Поэтому при возникновении сомнений лучше всего обращаться к первоисточнику.

Существенные условия: количество и наименования

При составлении письменного соглашения в первую очередь нужно обращать внимание на существенные условия сделки. В случае с поставкой товаров это:

• цена поставляемых товаров, работ или услуг;
• ассортимент поставляемой продукции, ее наименования;
• количество товара;
• доставка до места назначения;
• порядок расчетов;
• порядок сдачи-приемки товара от продавца к покупателю;
• ответственность сторон за нарушение договора поставки.

Каждому из этих пунктов в документе необходимо уделить внимание. Ведь если что-то будет упущено, при возникновении спорной ситуации будет сложнее отстоять свои права. Например, не нужно использовать в качестве наименования товара обобщенные формулировки: «продукты питания», «товары народного потребления», «ГСМ» и т. п. Правильнее будет использовать «Общероссийский классификатор продукции», подразделяющий товары на классы, группы, виды и разновидности. Именно формулировки из этого документа избавят от вопросов контролирующих органов и раных трактований в суде.

Очень важно указать количество товара, поскольку в статье 465 ГК РФ прямо сказано, что «если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, он не считается заключенным». Указывать единицы количества желательно в соответствии с «Общероссийским классификатором единиц измерения». Это, в частности, могут быть:

• штуки;
• метры или сантиметры;
• килограммы и тонны и т. д.

Сроки поставки

Срок поставки является особенно важным условием, поскольку стороны сделки осуществляют предпринимательскую деятельность, и поставляемая продукция должна быть использована ими в производстве или перепродаже контрагентам. Поэтому срыв сроков влечет возможное нарушение обязательств покупателя перед другими партнерами. В связи с этим статья 520 ГК РФ предусматривает специальную возможность для покупателя в случае нарушения сроков продавцом приобрести своевременно не поставленные ему товары у других лиц. В этом случае поставщик должен будет нести все необходимые и разумные расходы на их приобретение. Это одна из мер ответственности поставщика. Обязательным условием является приложение к самому соглашению графика или календаря поставок, если планируется несколько партий с разными сроками. При единоразовой отгрузке достаточно указать точный срок в самом тексте документа.

Форма заключения

Привычный нам договор обычно представляет собой письменный документ с соответствующим названием. Это правило действует и в отношении договора поставки. Однако допустимо не подписывать такой документ, а просто направить покупателю счет, который и будет считаться заключенным договором при условии, что покупатель после его получения совершит любое из нижеперечисленных действий:

• подпишет счет-договор и отправит его обратно продавцу;
• перечислит со своего счета денежные средства по реквизитам продавца, указанным в счете;
• выразит письменное согласие на условия из счета-договора.

Такая форма заключения сделки обычно практикуется при одноразовых поставках и мелких партиях товара. В этом документе нельзя предусмотреть никаких особых условий и договоренностей, и ответственность за нарушение договора поставки, заключенного таким способом, будет варьироваться только в рамках ГК РФ. Подписание этого соглашения в полной письменной форме снижает риски, кроме того, оно создает дополнительную защиту для налогоплательщика в случае проверки органами ФНС. Выглядит счет-договор на поставку так:

Заполненный образец счета-договора

Ответственность по договору поставки

Ответственность сторон за нарушение обязательств может наступить в случае причинения ими имущественного ущерба друг другу из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора. Гражданский кодекс предусматривает следующие виды ответственности:

• полное или частичное возмещения убытков (ст. ст. 15, 393 ГК РФ);
• уплата процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ);
• выплата пострадавшей стороне неустойки за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по договору (ст. 330 ГК РФ);
• товарная неустойка или предоставление неденежного возмещения, которое должен совершить должник при нарушении обязательства.

При этом неустойку законодательство относит к одному из способов обеспечения исполнения обязательств. За ее счет пострадавшая от действий недобросовестного партнера сторона может компенсировать свои имущественные потери. В судебном порядке неустойка также является мерой имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (Определение Конституционного Суда РФ от 22.01.2004 № 13-О). В связи с этим о неустойке должно быть сказано в общем разделе договора.

Условия об ответственности сторон считаются согласованными, если в них учтены основания для привлечения к ответственности, а также ее объем. При этом стороны должны обговорить и учитывать правила применения одновременно нескольких мер ответственности за нарушение одного и того же договорного условия. Например, в случае задержки поставки по соглашению с предоплатой поставщик должен будет не только выплатить неустойку, т. е. возместить убытки покупателя, но и оплатить проценты за пользование его деньгами.

Важно помнить, что в любой коммерческой сделке риски несут обе стороны, поэтому и меры ответственности всегда должны быть обоюдными и равными для каждого контрагента. В противном случае условия соглашения могут быть оспорены в суде, признаны несправедливыми, и получить возмещение не получится даже в минимальном объеме. Грамотно составленный договор является надежной страховкой от таких ситуаций.

В соответствии с действующим законодательством необходимо обязательно составлять финансовую отчетность при ведении хозяйственной и экономической деятельности.

Именно поэтому различного рода действия должны соответствующим образом документироваться. Одним из таких обязательных документов является договор поставки.

Такие соглашения не имеют установленного на законодательном уровне формата. Но при этом существуют определенные требования к их составлению и формату.

На территории Российской Федерации действует специализированное законодательство, регламентирующее сами поставки и составление договоров.

Общие аспекты

Коммерческая деятельность в Российской Федерации во всех без исключения регионах регламентируется специализированным федеральным законодательством.

При этом существует достаточно большое количество нюансов, связанных с составлением отчетной документации. Например, если осуществляются какие-либо поставки, потребуется обязательно составлять специальный договор.

Так как при помощи таковых документом нередко реализуются всевозможные коррупционные схемы. Потому по возможности стоит избегать допущения ошибок, нарушения законодательства.

Так как это может привести к достаточно существенным сложностям. К основным вопросам стоит отнести:

• что это такое?
• стороны соглашения;
• действующие нормативы.

Что это такое?

Под договором поставки подразумевается соответствующим образом составленное соглашение. Оно подразумевает передачу в строго установленный срок товара или же каких-либо .

В качестве товара фактически может выступить все что угодно. Но при этом предназначенное для коммерческого использования. Главной особенностью договора поставки является невозможность его заключения с простым физическим лицом.

Ответственность сторон за нарушение договора поставки подразумевается, но при этом обязательно прописывается непосредственно в тексе самого договора.

На данный момент существует большое количество самых разных нюансов, связанных с подобного рода документами. Касается это также ограничения ответственности.

Предусмотрено в договоре поставки должно быть все касательно транспортировки груза, все особенности поставляемого товара. Благодаря составлению договора поставки одновременно можно решить сразу большое количество самых разных задач.

К основным целям составления такого соглашения можно отнести:

Причем отсутствие такого договора карается достаточно серьезно. В некоторых случаях может подразумеваться не только административная ответственность. Необходимо избегать нарушения законодательства.

Стороны соглашения

При составлении соглашения в обязательном порядке должны быть точно обозначены стороны, которые заключают конкретное соглашение.

Существуют определенные ограничения, обозначенные в законодательстве по поводу юридического статуса сторон, заключающих такой договор.

На данный момент друг с другом могут составлять подобные соглашения следующие лица:

Причем договор поставки заключается только лишь на оптовые товары. Розница не подразумевает заключения данного соглашения. Под розницей понимаются товары, приобретаемые для реализации каких-либо собственных, личных целей.

Коммерческая деятельность при этом не подразумевается. Потому даже какое-либо оборудование, поставляемое в единичном экземпляре, является оптовой поставкой и на него составляется договор рассматриваемого типа.

Именно с этим связано ограничение, налагаемое на физических лиц – не являющиеся ИП и юридическими лицами не могут быть стороной в договоре поставки.

Нарушение данной нормы не допускается. Грузополучатель, грузоотправитель должны быть обозначены со всеми банковскими реквизитами. Существуют определенные рекомендации касательно составления подобного рода документов.

Действующие нормативы

Основным нормативным документом, ориентироваться на который следует в первую очередь, является Гражданский кодекс РФ. В данном НПД выделена целая отдельная глава, в которой подробно рассматривается процесс составления договора поставки.

Причем следует помнить, что по основным своим признакам он напоминает . Потому отдельные нормы для такого соглашения применительны и к договору поставки.

Основными разделами ГК РФ, на которые нужно опираться, являются:

Не менее существенным является Но действует он только в сфере государственной системы закупок.

Но так как непосредственно закупка осуществляется именно в частных компаний, индивидуальных предпринимателей – данный нормативный документ стоит изучить.

Так как все государственные учреждения работают только в его рамках. Какие-либо исключения попросту невозможны.

Как работает ответственность сторон по договору поставки по ГК РФ

Сегодня основным документом, который регламентирует ответственность по договору поставки, является Гражданский кодекс РФ. При этом существует большое количество самых разных нюансов, особенностей.

Причем достаточно серьезна вне зависимости от типа груза, иных факторов. Это касается поставки газа, нефтепродуктов и других грузов.

Например, продуктов питания, промышленного оборудования, другого. По возможности нужно рассмотреть заблаговременно некоторый перечень обязательных вопросов.

К таковым по поводу ответственности можно отнести следующее:

• для поставщика;
• для покупателя;
• если для государственных нужд;
• за просрочку поставки товара;
• за непоставку товара;
• за неисполнение условий договора.

Для поставщика

Основные моменты касательно ответственность по договору поставки, которыми необходимо руководствоваться:

При этом следует помнить, что в отдельных случаях ответственность поставщика регулируется федеральным законодательством. При этом подобные санкции приоритетны над обозначенными в составлено самостоятельно договоре поставки.

Следует заранее ознакомиться со всеми нюансами, особенностями этого пункта в соглашении. Например, особым случаем является вопрос касательно различных продуктов питания, всевозможных быстропортящихся.

Для покупателя

В обязанности покупателя вменяется своевременно оплатить полную стоимость заказа. При этом сам алгоритм оплаты должен быть отражен в самого договоре.

Этот момент особенно важен, потому не стоит допускать каких-либо неточностей. Чаще всего всевозможные спорных моменты возникают именно на почве несвоевременно оплаты.

В некоторые договорах поставки отражается момент касательно отсрочки. Но следует помнить, что в отдельных случаях покупатель обязан оплатить поставку в пределах некоторого времени, указанного в законодательстве.

Обычно данный срок составляет не менее, чем время годности конкретного товара. Например, если для молока он равен 30 дней – то оплата должна быть осуществлена в течение этого времени. В противном случае будут наложены какие-либо санкции.

Если для государственных нужд

На данный момент следует уделить внимание отдельным видам НПД:

В рассмотренном выше случае опять же наиболее важным моментом является законодательство. Сама ответственность назначается в соответствии с документами определенного типа. Стоит рассмотреть все нюансы заранее.

За просрочку поставки товара

Основным документом, который регламентирует вопрос ответственности за просрочку, поставку товара, является ст.№521 ГК РФ.

В соответствии с данным документом обозначается предел данной ответственности в размере, установленном следующим образом:

• непосредственно в договоре поставки;
• не менее, чем возникший в результате возникновения такой накладки ущерб.

За непоставку товара

Непоставка товара опять же освещается в . При этом алгоритм возникновения ответственности является полностью аналогичным.

Если имеет место отсутствие товара на месте отгрузки в установленный в договоре срок – то необходимо будет осуществить оплату неустойки, пени. Причем этот вопрос регламентируется в договоре.

За неисполнение условий договора

Неисполнение условий договора может грозить достаточно серьезными административными штрафами. При этом необходимость возмещения полностью всего понесенного конкретным получателем груза подразумевается.

Во избежание возникновения различного рода сложностей лучше всего обозначить все нюансы в составляемом договоре поставке.

Стоит избегать формулировок, которые могут быть трактованы двояко. Это существенно сократит время на проведение судебного разбирательства, упростит его.

Сегодня составление договора поставок имеет большое количество самых разных нюансов – оптимальным решением будет составить его по образцу.

Со всеми ними лучше всего ознакомиться заранее. Это позволит избежать большого количества затруднений в случае необходимости защиты своих прав через судебный орган или же иным образом.

Важным разделом договора поставки является его часть, в которой устанавливаются виды и меры ответственности за нарушение договорных обязательств и порядок ее применения.

Ответственность сторон по договору поставки характеризуется следующими основными признаками:

• - применение санкций за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий договора поставки является правом, а не обязанностью сторон;
• -стороны могут устанавливать в договоре санкции по своему усмотрению, если законодательством не предусмотрено обязательных санкций, а также увеличивать размеры санкций, установленных законодательством;
• -ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки может наступить и без наличия их вины в этом, поскольку ст.401 ГК устанавливает, что если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнение товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств;
• -формами ответственности сторон по договору поставки являются выплата неустойки и возмещение убытков;
• -по общему правилу неустойка является зачетной, так как причиненные неисполнением договора убытки возмещаются в сумме, не покрытой неустойкой (п.1 ст.394);
• -в соответствии с принципом полного возмещения убытков возмещению подлежат оба вида убытков: положительный ущерб в имуществе и упущенная выгода (п.2 ст.15).

Основания ответственности поставщика в договоре поставки следующие: просрочка товара - передача поставщиком покупателю товара после истечения срока поставки, предусмотренного договором; недопоставка - передача поставщиком покупателю в установленный срок меньшего количества товара, чем предусмотрено договором; поставка некачественного товара; поставка некомплектного товара.

Следует отметить, что ГК РФ регулирует лишь общие вопросы ответственности за нарушение договорных обязательств по договору поставки, предоставляя сторонам право самостоятельно установить в договоре размеры штрафов и порядок их взыскания. ГК допускает установление санкций законом или иными правовыми актами.

Обычно за нарушения со стороны поставщика данная сторона выплачивает покупателю неустойку в процентном отношении к стоимости не поставленного в срок товара. В соответствии со ст.330 ГК неустойка представляет собой определенную в договоре или законе денежную сумму, которую должник обязан уплатить кредитору при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, в частности при просрочке исполнения. Неустойка носит универсальный характер. Практически любое обязательство, являющееся действительным по закону, можно обеспечить неустойкой. При этом заблаговременно указывается конкретная цифра неустойки, и при неисполнении обязательства виновная сторона должна заплатить именно это сумму, независимо от реального размера убытков другой стороны, равно как и при их отсутствии.

Неустойка может быть “законной” и договорной. Законная неустойка предусмотрена требованиями законодательства и определяется нормативными актами в твердой сумме либо в процентах к денежной оценке обязательств. Неустойка, установленная нормативными актами, применяется сторонами договора независимо от того, воспроизведены или подтверждены соответствующие нормы в тексте договора поставки. Согласно ст.331 ГК договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон и обязательно в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение этого требования влечет недействительность соглашения сторон о неустойке.

Поскольку взыскание неустойки предполагает невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств, то требование об уплате неустойки может совпадать с требованием о возмещении убытков. В договорах поставки большое значение имеет неустойка за недопоставку и просрочку поставки товаров (ст.521 ГК). Установленная законодателем или условиями договора неустойка за недопоставку или просрочку поставки заказанной продукции взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество продукции в последующих периодах поставки, если законом или договором не предусмотрен иной порядок уплаты неустойки.

Иногда применяется штрафная неустойка. В этом случае с виновной стороны убытки взыскиваются в полном размере, без учета неуплаченной неустойки. Таким образом, покупатель получает всю сумму неустойки и полное возмещение убытков. Штрафную неустойку используют в случае поставки продукции ненадлежащего качества, когда после устранения поставщиком выявленных недостатков у потребителя (покупателя) остаются непокрытые расходы (убытки). Тогда в соответствии со ст.393 ГК должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств.

Основной формой ответственности за неисполнение обязательств считается возмещение убытков. Потерпевшая сторона имеет право требовать возмещения убытков в любом случае, если иное не предусмотрено действующим законодательством или условиями договора. Если в договоре не оговорен вопрос о возмещении убытков, то это представляет право кредитору требовать полного возмещения убытков в соответствии со ст.15 ГК. Полное возмещение убытков включает в себя как реальный ущерб - расходы, понесенные потерпевшей стороной, утрату или повреждение ее имущества, так и упущенную выгоду, которую кредитор мог бы получить при надлежащем выполнении обязательства, если бы его права по договору не были бы нарушены. На кредитора возлагается обязанность доказать объем понесенных убытков и причинную связь между ними и нарушением условий заключенного договора поставки.

Если в договоре поставки отсутствует условие об ответственности, например, за просрочку оплаты поставленного товара (п.3 ст.486 ГК) и нет ссылки на иные нормативные акты, стороны могут руководствоваться п.8 Постановления Президиума Верховного Совета РФ и Правительства РФ от 25.05.92 года “О неотложных мерах по улучшению расчетов в народном хозяйстве и повышении ответственности предприятий за их финансовое состояние”, где данная неустойка в виде пени установлена в размере 0,5% в день за просрочку платежа поставленного товара. “ Учитывая, что указанным постановлением возможность взыскания пени связывается с просрочкой оплаты уже поставленного товара и не применяется, если покупателем нарушается срок, установленный договором для перечисления предоплаты, целесообразно включать в договор поставки санкции за просрочку покупателем предварительной оплаты за товар ” *18

Верховный Арбитражный Суд РФ в Письме от 28.11.96 года указал, что взыскание убытков за нарушение договора поставки согласно п.8 Постановления, производится при представлении доказательств, подтверждающих причинную связь между возникновением убытков и просрочкой.

“ АО закрытого типа обратилось в арбитражный суд с иском к заводу о взыскании задолженности за поставленный цемент, пени за просрочку оплаты и убытков. Решением арбитражного суда иск был удовлетворен. Постановлением апелляционной инстанции решение оставлено без изменений. Заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ предложил состоявшиеся судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение. Президиум протест удовлетворил по следующим основаниям: Завод отказался от оплаты стоимости части цемента, отгруженного в его адрес, считая его несоответствующим требованиям ГОСТа. Арбитражный суд признал недоказанным факт поставки цемента ненадлежащего качества, поскольку отбор проб, проверка качества осуществлялись получателем с нарушением требований государственного стандарта, а акты приемки не соответствовали требованиям Инструкции № П-7 о порядке приемки продукции по качеству. Учитывая, что в договоре поставки стороны не определили иной ответственности за просрочку оплаты, арбитражным судом применена ответственность, предусмотренная п.8 Постановления Президиума Верховного Совета РФ и Правительства РФ от 25.05.92 года. Поэтому решение в части взыскания основного долга за поставленный цемент и пени является обоснованным. В части взыскания убытков решение является необоснованным и подлежит отмене, так как истец не представил доказательств, подтверждающих наличие причинной связи между не заключением им договора на поставку продукции третьему лицу и неисполнением ответчиком обязательства по оплате цемента. В свою очередь АО закрытого типа не полностью выполнило свои обязательства по поставке цемента, поэтому отнесение стоимости недопоставленной продукции к упущенной выгоде следует признать неправомерным.” (из Обзора отдельных постановлений Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по спорам, связанным с расчетами - в Письме от 28.11.96 года).

В ГК РФ (п.3 ст.486 и п.4 ст.487) предусматривается возможность наступления ответственности по договору поставки в виде уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами. В ст.395 ГК установлено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. В соответствии с данной статьей размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Сторонам “необходимо предусматривать в договоре поставки (особенно где порядок расчетов установлен в виде предварительной оплаты за товар) условие, устанавливающее, что при нарушении поставщиком взятых на себя обязательств по поставке товара покупатель вправе взыскать с него проценты за пользование чужими средствами в размере, определенном п.1 ст.395 ГК, начиная с даты, когда обязательство поставщиком должно было быть выполнено.» “

Ответственность по договору поставки наступает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора в соответствии с нормативными предписаниями пункта 3 статьи 372 ГК, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

При определении ответственности сторон по договору поставки необходимо сопоставить нормы Положения о поставках и ГК о договоре поставки и общие положения ГК о купле-продаже.

Согласно пункту 1 статьи 311 ГК неустойка в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства может быть определена как законодательством (так называемая законная), так и договором (так называемая договорная). При этом пунктом 1 статьи 313 ГК установлено право кредитора требовать уплаты неустойки, определенной законодательством, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Нарушения со стороны поставщика:

Просрочка поставки товара.

Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена, если в договоре не предусмотрено иное. В соответствии с пунктами 60 и 91 Положения о поставках взыскивается неустойка (штраф) в размере 10% стоимости непоставленного или недопоставленного в срок товара, если иное не установлено Положением о поставках или договором;

Досрочная поставка товара без согласия покупателя.

Необходимо также иметь в виду, что согласно сложившейся судебной практике включение в договор поставки положений об ответственности поставщика в виде штрафа за непоставку (недопоставку) товара исключает возможность взыскания штрафа, предусмотренного пунктом 91 Положения о поставках. В то же время наличие в договоре ответственности за непоставку (недопоставку) только в виде пени позволяет предъявить поставщику также требование о взыскании штрафа по пункту 91 Положения о поставках .

Покупатель вправе отказаться от товара, но должен принять его на ответственное хранение. В случае, если поставщик в разумный срок не вывезет товар и не распорядится им, покупатель вправе реализовать товар или вернуть товар поставщику . Взыскивается штраф (пеня), если он предусмотрен договором. При этом поставщик, допустивший недопоставку товара в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товара в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора, а по долгосрочному договору - в пределах года, в котором допущена недопоставка товара, если иное не предусмотрено договором;

Поставка меньшего количества товара, чем предусмотрено договором.

Покупатель вправе: потребовать передать недостающее количество товара; отказаться от товара и его оплаты; потребовать возврата оплаченной суммы; приобрести недопоставленные товары у других поставщиков и отнести все затраты на счет поставщика. В соответствии с пунктами 11 и 91 Положения о поставках, статьей 436 и пунктом 1 статьи 490 ГК взыскивается неустойка (штраф) в размере 10% стоимости недопоставленного товара;

Поставка товара в количестве, превышающем предусмотренное договором.

В соответствии с пунктом 14 Положения о поставках покупатель принимает количество излишне поставленного товара на хранение и извещает об этом поставщика. Если поставщик не распорядился соответствующим товаром в 30-дневный срок с момента получения извещения, а по скоропортящимся товарам - в срок до 24 часов, то покупатель вправе, если иное не предусмотрено законодательством или договором, принять все количество товара в собственность, полное хозяйственное ведение или оперативное управление. В этом случае товар в количестве, превышающем указанное в договоре, оплачивается по цене, установленной в договоре, если иная цена не установлена соглашением сторон, либо переходит в распоряжение продавца в соответствии с условиями договора хранения. Поставщик уплачивает штраф (пеню), если он предусмотрен договором;

Поставка товара не в ассортименте (в ассортименте - соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и иным признакам, не соответствующем договору).

Поставщик уплачивает неустойку (штраф) в размере 10% стоимости непоставленного товара в ассортименте, если договором не предусмотрено иное . При поставке товара не в ассортименте покупатель вправе отказаться от его принятия и оплаты, а если он уже оплачен, - потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Такие товары считаются принятыми, если покупатель в предусмотренный законодательством или договором срок после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров. Если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует договору купли-продажи, он обязан их оплатить по цене, согласованной с продавцом. В случае, когда продавцом не приняты необходимые меры к согласованию цены в разумный срок, покупатель оплачивает товары по цене, которая в момент заключения договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичные товары;

Поставка наряду с товарами, ассортимент которых соответствует договору купли-продажи, товаров с нарушением условия об ассортименте.

1) принять товары, соответствующие условиям об ассортименте, и отказаться от остальных товаров;

2) отказаться от всех переданных товаров;

3) потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором;

4) принять все переданные товары.

Взыскивается неустойка (штраф) в размере 10% стоимости непоставленного товара в ассортименте, если договором не предусмотрено иное ;

Поставленный товар не соответствует по качеству стандартам, другой нормативно-технической документации, образцам (эталонам) или иным условиям договора.

Покупатель вправе по своему выбору:

1) потребовать от поставщика устранения недостатков товара, назначив для этого соразмерный срок (без права на неустойку);

2) отказаться от оплаты товара в той пропорции, в какой стоимость, которую фактически поставленный товар имел на момент поставки, соотносится со стоимостью, которую на тот же момент имел бы товар надлежащего качества;

3) устранить недостатки товара за счет поставщика, предварительно уведомив его об этом.

Если поставка товара ненадлежащего качества в значительной степени лишает покупателя того, на что он был вправе рассчитывать, заключая договор, покупатель может потребовать замены товара.

В случае, если недостатки товара не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок, он вправе отказаться от исполнения договора.

Поставщик уплачивает покупателю неустойку (штраф) в размере 25% стоимости некачественного товара, если в договоре не установлено иное, а также с поставщика взыскиваются неустойка (штраф) и причиненные такой поставкой убытки без зачета неустойки (штрафа) .

При этом указанная неустойка не взыскивается, если поставщик заменит некачественный товар либо устранит дефекты без промедления с момента поставки некачественного товара или в срок, установленный сторонами;

Поставка некомплектного товара.

Поставщик уплачивает покупателю неустойку (штраф) в размере 25% стоимости неукомплектованного товара .

В случае передачи некомплектного товара покупатель вправе по своему выбору потребовать от поставщика либо соразмерного уменьшения покупной цены товара, либо доукомплектования товара.

При этом доукомплектование товара поставщик осуществляет в 10-дневный срок, если договором не предусмотрен иной срок, или заменяет этот товар другим комплектным товаром.

Если поставщик не выполнил требование покупателя о доукомплектовании товара, покупатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы, а также взыскать с поставщика убытки и неустойку.

Если поставщик не выполнил требование покупателя о доукомплектовании товара в установленный срок, покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на счет поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

С поставщика взыскиваются неустойка (штраф) и причиненные такой поставкой убытки без зачета неустойки (штрафа) .

Указанная неустойка не взыскивается, если поставщик заменит некомплектный товар либо доукомплектует товар без промедления с момента поставки некомплектного товара или в срок, установленный сторонами;

Поставка покупателю товара, подлежащего затариванию и (или) упаковке, без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке.

Покупатель вправе потребовать от продавца затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из существа обязательства или характера товара. При этом покупатель вправе вместо предъявления продавцу вышеуказанных требований предъявить к нему требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества в соответствии со статьей 445 ГК.

Взыскивается штраф (пеня), предусмотренный договором, в соответствии со статьей 452 ГК и пунктом 83 Положения о поставках;

Поставщик в установленный договором срок не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного товара.

Покупатель вправе потребовать его передачи и возмещения убытков, связанных с просрочкой поставки, или возврата ему предварительно уплаченной суммы за непоставленный товар с учетом коэффициента инфляции, который применяется для расчета возмещения этой суммы с момента ее получения, а также возмещения причиненных убытков и уплаты предусмотренной законодательством или договором неустойки.

Взыскивается штраф (пеня), предусмотренный договором, в соответствии с пунктом 75 Положения о поставках;

Поставщик передает товар не свободным от прав третьих лиц.

Покупатель вправе требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-продажи, за исключением случая, когда будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

При изъятии товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи, продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки, за исключением случая, когда покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.

При этом соглашение сторон об освобождении продавца от ответственности или о ее ограничении в случае истребования приобретенного имущества у покупателя третьими лицами недействительно.

Взыскивается штраф (пеня), предусмотренный договором, в соответствии со статьями 430 и 431 ГК;

Поставщик не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к товару принадлежности или документы.

Покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не предусмотрено договором. Взыскивается штраф (пеня) в соответствии со статьей 434 ГК и пунктом 8 Положения о поставках .

Нарушения со стороны покупателя:

Неисполнение покупателем обязанности по предварительной оплате товара.

В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя уплатить цену полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, - в срок, определенный в соответствии со статьей 295 ГК. Поставщик вправе приостановить поставку товара до его оплаты покупателем. Взыскивается штраф (пеня), предусмотренный договором, в соответствии со статьей 457 ГК и пунктом 74 Положения о поставках;

Несвоевременная оплата поставленного товара.

Продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 366 ГК.

Если покупатель в нарушение договора отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора.

В случаях, когда продавец в соответствии с договором обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

Взыскиваются штраф (пеня), предусмотренный договором, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 456 и статьями 366 и 770 ГК.

Например, предприятие заключило договор поставки, по которому поставило товары в срок. Однако оплата не была произведена в срок, в связи с чем поставщик стал начислять неустойку. Покупатель согласен оплатить часть денежных средств, однако ставит условие, чтобы данная сумма была зачтена в счет погашения суммы основного долга. Правомерно ли требование покупателя?

При разрешении данного вопроса необходимо руководствоваться статьей 300 "Очередность погашения требований по денежному обязательству" ГК, которой предусмотрено, что сумма произведенного платежа, недостаточная для полного исполнения денежного обязательства, погашает, если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь:

в первую очередь - издержки кредитора по получению исполнения;

во вторую очередь - основную сумму долга и проценты за пользование денежными средствами, подлежащие уплате по денежному обязательству (займу, кредиту, авансу и т.д.);

в третью очередь - проценты, предусмотренные статьей 366 ГК за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства, и неустойку.

Необходимо также учитывать, что хотя проценты, взыскиваемые в качестве штрафной санкции по статье 366 ГК, и неустойка (в форме пени) относятся к третьей очереди, а также имеют много других общих черт, между ними существуют и важные отличия, в частности: в отличие от процентов размер неустойки может быть уменьшен судом в случае ее явной несоразмерности (ст. 314 ГК); размер неустойки должен всегда указываться в договоре, тогда как при отсутствии соглашения о процентах их размер привязывается законодательством к учетной ставке Национального банка Республики Беларусь. Так, статьей 300 ГК разделены и отнесены к различным очередностям проценты, уплачиваемые:

В качестве обычной платы за пользование чужими (заемными, полученными в качестве предоплаты и т.п.) денежными средствами. Такие проценты уплачиваются во вторую очередь после возмещения издержек кредитора по получению исполнения (например, суммы госпошлины за обращение в суд, за совершение исполнительной надписи нотариуса и т.п.);

В качестве штрафных санкций за просрочку возврата денежных средств (ст. 366 ГК). Такие штрафные проценты уплачиваются в третью очередь одновременно с неустойкой (в форме штрафа или пени). Поэтому в тексте договора важно сразу четко определить, как следует рассматривать повышенные проценты, которые будут взиматься в случае просрочки: как повышенную плату за пользование денежными средствами (например, кредитом), как штрафную санкцию или как неустойку.

Таким образом, перечисленная покупателем сумма будет погашать суммы основного долга, если у продавца нет издержек по получению исполнения;

Невыборка товаров покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии - в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров.

Поставщик вправе отказаться от исполнения договора либо потребовать от покупателя оплаты товаров .

Взыскивается штраф (пеня), предусмотренный договором, в соответствии со статьями 485, 493 ГК и пунктом 51 Положения о поставках;

Покупатель в нарушение законодательства или договора отказывается принять товар.

Поставщик вправе потребовать от покупателя возмещения, возникших в связи с этим убытков, а также уплаты неустойки, установленной законодательством или договором, и отказаться от исполнения договора.

Взыскивается штраф (пеня), предусмотренный договором, в соответствии с пунктом 55 Положения о поставках;

Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок, предусмотренный договором, если отгрузка (передача) товара осуществляется поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке.

Если сроки направления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрены, она должна быть направлена поставщику не позднее 30 дней до наступления периода поставки.

Поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты товара. Кроме того, поставщик вправе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.

Взыскивается штраф (пеня), предусмотренный договором, в соответствии с пунктом 52 Положения о поставках.

Помимо непосредственно имущественной ответственности следует отметить также специфику исчисления убытков при расторжении договора поставки.

Так, если в разумный срок после расторжения договора поставки вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке .

В свою очередь, если в разумный срок после расторжения договора поставки вследствие нарушения обязательства покупателем продавец продал товар другому лицу по более низкой, чем предусмотренная договором, но разумной цене, продавец может предъявить покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке .

Более того, если после расторжения договора поставки по вышеназванным основаниям не совершена сделка взамен расторгнутого договора и на данный товар имеется текущая цена, сторона может предъявить требование о возмещении убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент расторжения договора .

В то же время следует подчеркнуть, что применение вышеизложенных правил исчисления убытков возможно только в случаях, когда договор поставки был расторгнут.

В соответствии с пунктом 1 статьи 294 ГК исполнение обязательства, возникшего из договора, может быть возложено в целом или в части на третье лицо, если это предусмотрено законодательством или договором. В силу пункта 2 статьи 486 ГК, если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком), и последний необоснованно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя. Действующим законодательством не предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки плательщика, не являющегося покупателем по договору. Следовательно, при просрочке оплаты товаров плательщиком, не являющимся покупателем по такому договору, предусмотренная договором пеня взыскивается только с покупателя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, по завершении проведённого выше исследования можно сделать определённые выводы.

Договором поставки признается такой договор купли-продажи, по которому продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Это консенсуальный, возмездный, двусторонний договор, имеющий свои выраженные отличия от смежных с ним договоров.

Договор поставки служит для обеспечения детальной правовой регламентации отношений, складывающихся между профессиональными участниками имущественного оборота и оптимален для регулирования взаимоотношений между производителями товаров и поставщиками сырья, материалов либо комплектующих изделий; между изготовителями товаров и оптовыми торговыми организациями, специализирующимися на реализации указанных товаров (данные правоотношения должны отличаться стабильностью и иметь долгосрочный характер).

Для договора поставки характерен особый порядок его заключения; кроме того, особое значение приобретает условие о сроке или сроках поставки товаров покупателю, которое является существенным условием этого договора, как и период поставки (если поставка носит периодический характер). Важен в поставочных отношениях и порядок исполнения поставщиком своих обязанностей по поставке товаров покупателю.

Неисполнение поставщиком обязанности по поставке товаров покупателю либо просрочка в исполнении этой обязанности влекут применение ответственности в форме возмещения убытков или взыскания неустойки (если таковая предусмотрена законом или договором). Основные обязанности покупателя по договору поставки состоят в принятии поставленных товаров и их оплате. Покупатель (получатель) обязан проверить количество и качество принятых товаров, и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить поставщика.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров ((Заключена в г.Вене 11.04.1980 г.). - Республика Беларусь - дата вступления в силу - 01.11.1990 г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс]/ ООО «ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

Об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников Содружества Независимых Государств: Соглашение, 20.03. 1992 г. (Заключено в г.Киеве 20.03.1992) // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс]/ ООО «ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004г.). Минск: Амалфея, 2008. - 48 с.

Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., №218-З: в ред. от 31.12.2014 № 226-З). // Нац. Реестр правовых актов Респ. Беларусь, - Минск: 2015.

Об энергосбережении: Закон Респ. Беларусь, 08. 01.2015 г., № 239-З // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс]/ ООО «ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

Об утверждении положения о поставках товаров в Республике Беларусь: Постановление Каб. Министров Респ. Беларусь, 08.07. 1996 г., № 444: в ред. от от 11.10.2011 № 1357. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс]/ ООО «ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

Об утверждении Положения о приёмке товаров по количеству и качеству: Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 03.09.2008 г. № 1290. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс]/ ООО «ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

О некоторых вопросах рассмотрения дел, возникающих из договоров поставки товаров: Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 05.12.2012 г. № 12. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс]/ ООО «ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

Об утверждении и введении в действие правил пользования электрической и тепловой энергией и других нормативных документов: Приказ Министерства топлива и энергетики Республики Беларусь, 30.04.1996 г. № 28 // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс]/ ООО «ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с неисполнением и ненадлежащим исполнением договоров поставки: Разъяснение Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 29.07.2002 № 04-03/1621 // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс]/ ООО «ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

Договор поставки: правовые аспекты заключения и исполнения // Налоги Беларуси, 2010. - № 08, 09.

Каравай, А.В. Договор энергоснабжения // А.В. Каравай. - Промышленно-торговое право. – 2001. – № 2

Вабищевич, С.С Предпринимательское право: состояние и перспективы развития предпринимательской деятельности: монография. В 2 т. Т. 1 / С.С. Вабищевич. - Минск: Молодёжное, 2008. – 498с.

Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права: учебник / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский; [под общ. ред. В.А. Кучинского]. – Минск: Интегралполиграф, 2009. – 552 с.

Ершова, И.В. Предпринимательское право: Учеб. / И.В. Ершова. – М.: Юриспруденция, 2002.

Адеев, В.В. Правовое регулирование хозяйственной деятельности: Учеб. /, В.В. Авдеев, А. В. Ананько, Н. Л. Бондаренко и др.; [под общ. ред. В.А. Витушко, Р. И. Филипчик]. - Минск: Книжный дом, 2004. – 832с.

Хозяйственное право: Учеб. пособие / под редакцией Т.А. Сигаевой. – Минск: - 508с.

Хозяйственное право: курс лекций / В.С. Гальцов, А.Г. Сачёк, В.Н. Радоман, А.В. Сальникова. – Минск: Тесей, 2008. – 344 с.