________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________ , действующей на основании _______________________________________________, с одной стороны, и гр. ________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Топографические и геодезические работы
Топографическая съёмка — это создание топографического плана местности на цифровых носителях и на бyмажной основе посредством измерений расстояний, высот, yглов или прямого полyчения координат, с помощью специальных геодезических инстрyментов. Топографическая съемка бывает плановая, высотная и комбинированная.При плановой получается топографическая карта, но без учёта рельефа, т.е.
Топографическая съемка местности
Съемка ландшафта включает в себя комплекс работ, проводимых с целью создания карт и топографических планов. Для этого используются геодезические измерения, а также полученные с летательных аппаратов различных типов изображения поверхностей земли.Топографическо-геодезические работы можно назвать одной из составляющих инженерных изысканий. Они могут выполняться как на местности, так и камерально, посредством обработки данных топосъемки.
Кто может возместить НДС по договору строительного подряда
Компания нашла генподрядчика, который вызвался подготовить документы на строительство торгово-офисного центра и создать все условия для начала работ.По договору с компанией генподрядчик с помощью сторонних специалистов выполнил ряд подготовительных работ.
Впоследствии налоговый орган некоторым из участников отказал в возмещении НДС, ссылаясь на то, что их услуги не охватываются условиями договора подряда о цене.
Подряд на выполнение проектных работ
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (ст.758 ГК РФ). Проектные и изыскательские работы предшествуют осуществлению строительства и позволяют на основе геологических, гидрологических и иных исследований предполагаемой строительной площадки подготовить проектно-сметную документацию.
Документация, необходимая при подачи заявления на выполнение работ по технической инвентаризации для физических лиц
- паспорт собственника (и его ксерокопия), для лиц представляющих права и интересы граждан по доверенности - надлежащим образом оформленная доверенность (и ее ксерокопия)
- правоустанавливающие документы на объект недвижимости
- гарантийное письмо на проведение по технической инвентаризации, подписанное руководителем и главным бухгалтером;
- перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих технической инвентаризации с указанием их технических характеристик, подписанный руководителем и главным бухгалтера.
Кадастровые работы
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «О государственном кадастре недвижимости» (с изм. и доп. вступ. в силу с 03.10.2019) Статья 35.Основания для выполнения кадастровых работ Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения
«. 01.09.2014 года между Управлением по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской области (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Титан» (подрядчик) заключен государственный контракт N 45, по условиям которого подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение горизонтальной топографической съемки земельных участков, подготовку схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории, кадастровые работы и сопровождение процедуры кадастрового учета для нужд заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить указанные на условиях настоящего контракта.
Путеводитель по судебной практике.
ФАС СЗО: заказчик должен оплатить выполненную работу или доказать ее недостатки
Даже если заказчик остался недоволен качеством работы, выполненной по договору подряда, он должен оплатить ее стоимость. Или доказать в суде, что работа сделана плохо.Получается это далеко не всегда, как следует из решения, принятого Арбитражным судом Северо-Западного округа.
В арбитражный суд обратилась организация с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о взыскании стоимости выполненных им работ по договору подряда и неустойки.
Договор на выполнение геодезических и картографических работ
г. [место заключения договора] [число, месяц, год]
[Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем `Заказчик`, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и
[полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем `Подрядчик`, в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые `Стороны`, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить геодезические и картографические работы специального (отраслевого) назначения: [вписать нужное:
Создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;
Создание и ведение географических информационных систем специального назначения;
Создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;
Геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по указанным направлениям] по объекту [название и иные идентифицирующие признаки объекта] в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - его силами и средствами.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало срока выполнения работ - [вписать нужное].
Окончание срока выполнения работ - [вписать нужное].
2.2. Промежуточные сроки:
Срок завершения 1 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 2 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 3 этапа работ - [вписать нужное].
2.3. Готовая геодезическая и картографическая продукция, материалы и данные передаются Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ по истечение окончательного срока выполнения работ, предусмотренного настоящим договором.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Оплата работ производится поэтапно. Перед началом 1-го этапа работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере [вписать нужное] от стоимости работ. Окончательный расчет производится в течение [срок] после завершения 3-го этапа работ и подписания Сторонами акта выполненных работ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
Соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения геодезических и картографических работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика;
Передать Заказчику готовую геодезическую и картографическую продукцию, материалы и данные.
4.2. Подрядчик не вправе передавать данные, полученные в процессе выполнения работы, третьим лицам без согласия Заказчика.
4.3. Заказчик обязан:
Передать Подрядчику техническое задание на выполнение геодезических и картографических работ;
Оплатить работу Подрядчика, в порядке и в размере, предусмотренных настоящим договором.
4.4. Заказчик вправе:
Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором;
Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения конечного срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.
5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее изготовление геодезической и картографической продукции.
5.5. При обнаружении недостатков в геодезической и картографической продукции Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ее, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
6.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].
6.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Подрядчик Заказчик
[вписать нужное] [вписать нужное]
Подрядчик [вписать нужное] Заказчик [вписать нужное]
М. П. М. П.
- -ВИД ДОКУМЕНТА :
Договор
подряда на выполнение высотных работ N _____
г. _____________
"___"__________ ____ г.
Именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с одной стороны, и ______________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя
обязательство выполнить высотные работы - ______________________________ в
(указать вид высотных работ)
объеме ________________________ по адресу: _______________________________,
а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Качество работ, выполняемых по настоящему Договору, должно соответствовать ____________________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить высотные работы своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. В ходе выполнения работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности проведения работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.
2.1.3. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и настоящим Договором.
2.1.4. Представить Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N ______) после завершения высотных работ.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Требовать возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации, представленной Заказчиком. Размер расходов Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к настоящему Договору.
2.2.2. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
2.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ необходимости в выполнении работ, не учтенных технической документацией, или работ, увеличивающих стоимость работ, Подрядчик приостанавливает работы и в срок _____ дней сообщает об этом Заказчику. Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.
2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в п. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ в рабочее время и возможность проезда транспорта Подрядчика.
2.3.2. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию (Приложение N ______) в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
2.3.3. При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком Акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ. Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.
3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ
3.1. Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.2.1. Начало работ: ___________________________;
3.2.2. Окончание работ: ___________________________.
3.3. Приемка высотных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
3.4. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ (Приложение N ______), а также исполнительную документацию.
3.5. Заказчик в течение ____ дней в случае отсутствия замечаний обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.
3.7. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается (или не лишается) права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ______ (___________) рублей, в т.ч. НДС _____ (____________) рублей. Полный перечень и стоимость каждого вида вспомогательных работ, включенных в комплекс высотных работ, утверждены Сторонами в Смете (Приложение N _____ к настоящему Договору).
4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения счета от Подрядчика (или: ______________________________).
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды.
5.6. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение _________ после подписания Акта выполненных работ и возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.7 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.9. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.10. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.7 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
8.6.1. Копия свидетельства о допуске Подрядчика к работам.
8.6.2. Смета (Приложение N _____).
8.6.3. Техническая документация (Приложение N _____).
8.6.4. Акт выполненных работ (Приложение N _____).
8.6.5. _________________________________________.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик Заказчик
___________ "______________________" ___________ "_____________________"
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _______
____________________________________ ___________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ___________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ______________________________
Телефон: ___________Факс: __________ Телефон: __________Факс: __________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты:___________
_____________ ________________ _____________ ________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
М.П. М.П.
Именуем___ в дальнейшем "Работодатель", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным трудовым договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную настоящим трудовым договором трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя.
1.2. Работник принимается в ________________________________ на должность геодезиста.
Работа по настоящему договору является для Работника основной.
1.3. Местом работы Работника является _________________________________, расположенн____ по адресу: _________________________________. Также местом работы является местность, куда направляется экспедиция в соответствии с распоряжением Работодателя.
1.4. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в особых условиях. Трудовые обязанности Работника связаны с выполнением работ в полевых условиях.
1.5. Работник подчиняется непосредственно _____________________.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий трудовой договор заключается без ограничения срока действия. Дата начала работы: "___"__________ ____ г.
(Вариант: Настоящий трудовой договор заключается на срок с "___"______________ ____ г. по "___"__________ ____ г., основание: _____________________________.
Дата начала работы: "___"__________ ____ г.).
2.2. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью _____ (___________) месяца с даты начала работы.
(Вариант: Работник приступает к исполнению своих обязанностей без испытательного срок.)
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
3.1. Работнику устанавливается повышенная ставка заработной платы (должностной оклад) в размере ______ (_____________) рублей.
3.2. Для Работника предусмотрены следующие меры материального стимулирования:
3.2.1. Доплаты ___________________________________________.
3.2.2. Надбавки __________________________________________.
3.2.3. Премии ____________________________________________.
3.2.4. Иные ______________________________________________.
3.3. Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных средств в кассе Работодателя (вариант: путем безналичного перечисления на счет Работника в банке) в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.4. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА
4.1. Исходя из условий и характера деятельности, обусловленных договором, для Работника устанавливается ненормированный рабочий день, 5-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем.
4.2. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительностью ________, который в рабочее время не включается.
4.3. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков.
4.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ______ рабочих дней.
4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка, действующего у Работодателя.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
5.1. Работник обязан:
5.1.1. Добросовестно исполнять следующие должностные обязанности:
1) выполнять работы по сгущению плановой сети различными геодезическими методами (триангуляции, полигонометрии и т.д.), а также высотной основы методами нивелирования;
2) осуществлять комплекс геодезических работ при решении различных инженерно-технических задач, в том числе по привязке существующих и переносу в натуру проектных объектов (сооружений) при проведении строительно-монтажных, геолого-разведочных и других работ;
3) осуществлять необходимые геодезические измерения и вести полевую документацию;
4) участвовать в составлении соответствующих разделов проектов проведения геолого-разведочных и других работ;
5) осуществлять геодезический контроль за строительно-монтажными работами;
6) обеспечивать соблюдение установленных норм и правил, а также учет и сохранность геодезических знаков при выполнении топографо-геодезических работ;
7) участвовать в согласовании и подготовке геодезических материалов для оформления земельных отводов под строительство объектов;
8) подготавливать исходные геодезические данные и осуществлять камеральную обработку полевых материалов;
9) составлять топографо-геодезические карты, планы, схемы, профили и другие графические материалы;
10) выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов, обеспечивать их правильную эксплуатацию и хранение;
11) участвовать в планировании, организации и ликвидации геодезических работ;
12) оформлять производственную документацию и отчетность;
13) обеспечивать и контролировать соблюдение правил учета и хранения материалов топографо-геодезических работ, законодательства в области геологического изучения недр, недропользования, охраны недр и окружающей среды, правил охраны труда, противопожарной защиты при выполнении топографо-геодезических работ;
14) руководить техниками-геодезистами и рабочими при проведении геодезических работ.
5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Работодателя.
5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину.
5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников.
5.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.
5.1.7. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного разрешения руководства.
5.1.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя.
5.2. Работник имеет право:
5.2.1. НА защиту своей профессиональной чести и достоинства.
5.2.2. Представлять предложения по организации работ, научно-исследовательским программам.
5.2.3. Совмещать несколько профессий при работе в геолого-разведочной экспедиции.
5.2.4. Получать компенсацию за приобретенное самостоятельно необходимое снаряжение, в том числе инструменты, специальную одежду, средства защиты.
5.2.5. Бесплатно обучаться и проходить специальную подготовку для работы в геолого-разведочной экспедиции.
5.2.6. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
6.1. Работодатель обязан:
6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия настоящего договора.
6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором.
6.1.3. Обеспечивать Работника документацией, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также оборудованием, необходимым для исполнения им трудовых обязанностей.
6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка.
6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых обязанностей.
6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном федеральными законами.
6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Работодатель имеет право:
6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд.
6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в должностной инструкции, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.
6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.4. Принимать локальные нормативные акты.
6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами.
7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА
7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
8.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, локальными актами Работодателя и настоящим договором.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации.
9.2. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат.
9.3. Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
9.4. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работнику моральный вред, причиненный неправомерными действиями и (или) бездействием Работодателя.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.
11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним письменным соглашением.
11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Работодатель: _____________________________________________________
адрес местонахождения: _________________________________________________,
ИНН ____________, КПП __________________, р/с ___________________________
в ______________________________________, БИК __________________________.
12.2. Работник: _________________________________________________________
паспорт серии ______ номер ____________, выдан __________________________
_______________________ "___"_________ ____ г., код подразделения ______,
зарегистрирован(а) по адресу: __________________________________________.
13. ПОДПИСИ СТОРОН
Работодатель: Работник: ____________/_____________/ ____________/__________/ М.П.
Приложение
к извещению о закупке у единственного поставщика
№ 29 от 01.01.2001
ДОГОВОР № _________
на выполнение топографо-геодезических работ
г. Новосибирск «__» ____________ 2012 г
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы в порядке и сроки, установленные Договором.
2.1.2. Обеспечить соответствие оформляемой технической документации действующим нормам и правилам.
2.1.3. Передать Заказчику техническую документацию в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
2.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по Договору.
2.1.5. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без его предварительного письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. При невыполнении Заказчиком своих обязательств, установленных п. 2.3.1., п. 2.3.2., п. 2.3.3 Договора, приостановить выполнение работ по Договору, предварительно уведомив об этом Заказчика, до исполнения последним своих обязательств.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Подрядчику правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельный участок и (или) объекты недвижимости, расположенные на участке, указанные в Приложении №3 к Договору и необходимые Исполнителю для надлежащего выполнения работ по договору.
2.3.2. Обеспечить доступ специалистам Подрядчика на объекты, подлежащие топографо-геодезической съемке.
2.3.3. Обеспечить участие представителей со стороны Заказчика при обследовании объектов, подлежащих топографо-геодезической съемке.
2.3.4. Обеспечить безопасные условия выполнения работ специалистам со стороны Подрядчика, в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
2.3.5. В случае невозможности выполнения работ в течение суток письменно или по факсу уведомить об этом Подрядчика и согласовать порядок и сроки выполнения работ.
3. Стоимость работ и порядок оплаты
3.1. Полная стоимость выполнения работ по настоящему Договору рассчитывается из стоимости инженерно-геодезических изысканий и стоимости услуг на предоставление необходимых исходных данных от органов государственной власти, органов местного самоуправления и прочих лиц (далее – Третьи лица) по ставкам и тарифам третьих лиц, действующим на момент составления настоящего договора, определенной в Приложении №4 к настоящему Договору.
3.2. Полная стоимость работ по настоящему Договору составляет 125 818,29 (Сто двадцать пять тысяч восемьсот восемнадцать руб. двадцать девять коп.), в том числе НДС по ставке (18%) – 19 192,62 (Девятнадцать тысяч сто девяносто два руб. двадцать девять коп.)
3.3. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику аванс в размере 50% от суммы, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, что составляет сумму 62 909,15 (Шестьдесят две тысячи девятьсот девять руб. пятнадцать коп.), в том числе НДС (18%) – 9 596,31 (девять тысяч пятьсот девяносто шесть руб. тридцать одна коп.) в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора.
Окончательный расчет производится в размере 50% от суммы, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, что составляет сумму 62 909,14 (Шестьдесят две тысячи девятьсот девять руб. четырнадцать коп.), в том числе НДС (18%) – 9 596,31 (девять тысяч пятьсот девяносто шесть руб. тридцать одна коп.) в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ, на основании счета.
3.4. В случае изменения фактического объёма работ, зависящих от технических характеристик объекта (площадей, протяжённости, категории сложности выполнения работ и т. п.), а также увеличения размера платы, взимаемой органами государственной власти, местного самоуправления и прочими лицами за предоставление документов и сведений, необходимых для исполнения работ, сторонами подписываются фактические сметные расчёты, прилагаемые к Акту выполненных работ.
3.5. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить все обусловленные Договором суммы в пользу Подрядчика, Подрядчик имеет право продлить срок выполнения работ по Договору и/или удержать результат выполненных работ до исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости работ по Договору.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ по Договору составляет 25 (двадцать пять) рабочих дней. Сроки этапов оказания услуг и предъявления по ним отчетных документов к сдаче Заказчику определены Календарным планом (Приложение к Договору)
4.2. Началом выполнения работ считается день, следующий за днем поступления оплаты согласно п.3.2. Договора на расчетный счет Подрядчика, при условии выполнения Заказчиком п. п. 2.3.1., 2.3.2, 2.3.3.
4.3. В сроки выполнения Подрядчиком работ не включены нормативные сроки подготовки, рассмотрения и согласования документации третьими лицами.
4.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, а Заказчик обязан их принять и оплатить.
5. Порядок передачи результата выполненных работ
5.1. По завершении выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Договора, Подрядчик выдает Заказчику техническую документацию, а также подписанный Подрядчиком и заверенный печатью Подрядчика Акт выполненных работ в 2-х экземплярах.
5.2. Заказчик обязан рассмотреть полученную техническую документацию в течение 3 (трех) рабочих дней. По истечении этого срока Заказчик сообщает Подрядчику о принятии результата выполненных работ с одновременным подписанием Акта выполненных работ в 2-х экземплярах и заверением печатью организации либо заявляет мотивированный отказ от их принятия в письменной форме с указанием требования об устранении недоработок, неточностей и иных недостатков, допущенных по вине Подрядчика.
В случае неподписания (уклонения от подписания) Заказчиком Акта выполненных работ, отсутствия соответствующего мотивированного отказа от его подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его передачи Подрядчиком Заказчику, Акт выполненных работ считается подписанным, а работы - принятыми, при этом стоимость работ в соответствии с пунктом 3.2. Договора подлежит оплате. Возражения, направленные Заказчиком с нарушением указанного срока, Подрядчик вправе не принимать.
5.3. В случае предъявления письменного требования, указанного в п. 5.2. настоящего Договора, Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком такого требования.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, блокады и забастовок, решений органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.
6.2. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне с целью согласования дальнейших действий.
6.3. Подрядчик не несет ответственности за выводы и результаты, достигнутые на основе представленных Заказчиком документов и информации, содержащих недостоверные сведения.
6.4. При просрочке Заказчиком исполнения требований, указанных в п. п. 3.3., 3.5. настоящего Договора, он выплачивает Подрядчику штрафные санкции в размере 0,01 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. При просрочке Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, он выплачивает Заказчику штрафные санкции в размере 0,01 % от полученной им суммы на каждый день просрочки.
6.6. Стороны несут иную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Иные условия
7.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения Договора, разрешаются Сторонами согласно законодательству Российской Федерации.
7.2. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, которые подписываются Сторонами и скрепляются печатью.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.5. Приложения № 1 Перечень объектов;
Приложение Техническое задание;
Приложения № 3 Перечень документов;
Приложение Смета на выполнение работ;
Приложение Календарный план – являются неотъемлемыми частями Договора.
8. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК ФГУП "Радиочастотный центр Сибирского федерального округа" г. Новосибирск, магистраль Октябрьская, 4 в Сибирском банке Сбербанка России. Новосибирск e-mail: *****@***ru | ПОДРЯДЧИК Федеральное БТИ» Юридический адрес: г. Москва, пр. Вернадского, д. 37, строение 2 Почтовый адрес: г. Москва, Звенигородское шоссе, 18/20, корпус 2 Новосибирский филиал Федеральное БТИ» Юридический адрес: Почтовый адрес: в Филиале ВТБ в г. Новосибирске Телефон: 8 (3, 8 (3 e-mail: [email protected] |
|||
Подписи сторон | ||||
от Заказчика | от Подрядчика | |||
Приложение № 1
К Договору № _______________
от «__» ____________ 2012 г.
Перечень объектов недвижимого имущества
Наименование объекта | Местоположение объекта | Характеристика объекта |
|
Насосная станция подземная | г. Новосибирск, МО Барышевский с-т | ||
Автошоссейная дорога | |||
Антенна типа БС-2 № А1 | |||
Антенна типа БС-2 № АБ | |||
Антенна типа БС-2 № А3 | |||
Антенная опора АО-40 для установки антенн | |||
Поля подземной фильтрации | |||
Резервуар подземный - пожарный | |||
Ограждение территории | |||
Линия электропередачи свыше 6 тыс. Вт | |||
Наружные сети теплофикации |
Подписи сторон |
|||
от Заказчика | от Подрядчика |
||
Приложение № 2
К Договору № ______________
от «__» ____________ 2012 г.
Техническое задание
на проведение топографо-геодезической съемки
объектов недвижимого имущества
1. Результатом выполненных работ является техническая документация в 1 (одном) экземпляре, выполненная на бумажном носителе на каждый объект недвижимого имущества. Перечень объектов недвижимости, их местоположение, основные технические характеристики указаны в Приложении № 1.
2. Техническая документация выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. На объекты, признанные оборудованием, разрушенными и т. д. выдаются справки/технические заключения.
4. В комплект технической документации входят:
Ø Технические паспорта.
5. Для выполнения работ предусмотренных настоящим Договором у Подрядчика имеются:
· свидетельство об аккредитации – Федеральное БТИ» серия РН – I № 000 на осуществление технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства от 01.01.2001 за реестровым № 000;
· лицензия № МОГ – 06411Г от 01.01.2001 на осуществление геодезической деятельности;
· лицензия № МОГ – 06412К от 01.01.2001 на осуществление картографической деятельности.
|
Приложение № 3
К Договору № ______________
от «__» ____________ 2012 г.
Перечень документов для оформления, заключения и исполнения договора: | |||
1. Заявка на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя). 2. Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о внесении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). 3. Надлежащим образом заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица. 4. Надлежащим образом заверенная копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица. 5. Доверенность на представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя). 6. Надлежащим образом заверенная копия правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимости, расположенные на земельном участке. 7. Надлежащим образом заверенная копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) документа и кадастрового паспорта на земельный участок (при наличии). | |||
Подписи сторон | |||
от Заказчика | от Подрядчика |
||
Приложение № 4
К Договору № ________________
от «__» ____________ 2012 г.
Номер п/п | Наименование работ | Стоимость работ без НДС, руб. |
Топографо-геодезические работы по объектам с подготовкой технических паспортов |
Стоимость работ без НДС, руб. | |||
НДС (18%), руб. | |||
Стоимость работ с НДС, руб. | |||
«___» _________ 2012 Смету составил(а) _____________________
Подписи сторон | |||
от Заказчика | от Подрядчика |
||
Приложение № 5
К Договору № _________________
от «__» ____________ 2012 г.
Календарный план
Наименование этапов работ | Цена работ с НДС, в руб. | Срок выполнения работ | Отчетные документы |
|
1 этап - Топографо-геодезические работы | 10 рабочих дней с момента начала оказания услуг | Акт приема-передачи оказанных услуг, счет-фактура |
||
2 этап - Топографо-геодезические работы | 15 рабочих дней с момента окончания 2-го этапа | Акт приема-передачи оказанных услуг, счет-фактура, техдокументация |
||
Подписи сторон | |||
от Заказчика | от Подрядчика |
||
